Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения

В соответствии с п. Согласно п. Кроме того, согласно данному пункту договора к претензии в обязательном порядке должны быть приложены заверенные документы, на которые ссылается сторона. Претензия должна быть подписана руководителем организации, а расчет главным бухгалтером. Как усматривается из содержания претензии, в ней имеется расчет, в ней заявлены требования, в том числе основанные на расчете, однако расчет и претензия не подписаны главным бухгалтером.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Перспективы подачи заявления об оставлении иска без рассмотрения Причины оставлении искового заявления без рассмотрения Правила, согласно которым обращение с иском в суд может не рассматриваться, закреплены в статье ГПК и статье АПК, поэтому уже на этапе знакомства с исковым заявлением ответчику стоит изучить список причин, по которым ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения будет принято судом: Истец нарушает регламентированный законом порядок подачи иска. Иск подготовлен лицом, которое не имеет на это прав, либо составивший иск гражданин является недееспособным. Если стороны дела не прибыли на заседание, не уведомив суд о наличии уважительных причин. Между лицами, указанными в иске, уже ведется судебное состязание, касающееся того же предмета с теми же претензиями. В договоре между сторонами прописан порядок досудебного урегулирования претензий, не соблюденный истцом. Между участниками иска достигнуто соглашение о том, что дело будет рассматриваться третейским судьей.

ХОДАТАЙСТВО об оставлении искового заявления без рассмотрения. (в порядке ст. АПК РФ). В производстве Арбитражного суда Иркутской. Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения — процессуальный документ, в котором выражается просьба участника судебного. Образец ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения. Коллегия адвокатов Глобал Консалтинг - это юридическое сопровождение.

Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения

Согласно условиям указанного договора, в случае возникновения спора стороны обязаны разрешить его в досудебном порядке путем направления претензии. Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения — процессуальный документ, в котором выражается просьба участника судебного процесса относительно его процессуальных прав. В нашей статье рассмотрены основные причины оставления иска без рассмотрения, порядок подачи ходатайства в суд, а также правоприменительная практика по данному вопросу. Основания, по которым иск останется без рассмотрения Порядок представления ходатайства Позиция судов относительно причин для оставления иска без рассмотрения на примере арбитражной практики Ходатайство — это требование участника судебного процесса о признании его процессуальных прав. Оно может быть заявлено как в гражданском, так и в арбитражном процессе. Процессуальным законодательством предусмотрены случаи, когда исковое заявление может остаться без рассмотрения ст. Ходатайство об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения Во вводной части ходатайства указываются реквизиты участников процесса и наименование суда. В описательной части необходимо подробно изложить причины, по которым суду следует оставить исковое заявление без рассмотрения. В резолютивной части приводится непосредственно само требование об оставлении иска без рассмотрения. При необходимости в обоснование указанных в ходатайстве требований заявителю следует приложить к последнему доказательства, имеющие значение для удовлетворения прошения. По факту рассмотрения ходатайства суд выносит соответствующее определение. Нужно учитывать, что удовлетворение или отклонение ходатайства — это исключительно прерогатива суда. Из изложенного следует, что ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения может быть подано участником судебного процесса при наличии причин, указанных выше. При этом нужно учитывать сложившуюся судебную практику относительно применения данного процессуального документа в том или ином процессе. Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения Из книги Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Таким образом, истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, установленный сторонами как в отношении расторжения договора статья Текст с изменениями и дополнениями на 1 октября г. Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения 1. Следовательно, истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования споров, предусмотренный договором строительного подряда, проект которого составлен самим истцом, и ч.

Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения

В соответствии с п. Согласно п. Кроме того, согласно данному пункту договора к претензии в обязательном порядке должны быть приложены заверенные документы, на которые ссылается сторона.

Претензия должна быть подписана руководителем организации, а расчет главным бухгалтером. Как усматривается из содержания претензии, в ней имеется расчет, в ней заявлены требования, в том числе основанные на расчете, однако расчет и претензия не подписаны главным бухгалтером.

Кроме того, в нарушение установленного договором порядка к претензии не прилагаются никакие документы. Таким образом, истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, установленный сторонами как в отношении расторжения договора статья Как полагает ответчик, до направления уведомления истец обязан направить ответчику претензию, что подтверждается п.

Согласно данному пункту сторона обязана дать мотивированный ответ на претензию и представить ответ в течение 15 пятнадцати календарных дней со дня получения претензии.

Исходя из изложенного и даты отправки претензии, ответчик считается получившим претензию на 7 седьмой календарный день со дня направления претензии, то есть 18 мая г. Стороны также установили срок для предоставления ответа на претензию: 15 календарных дней со дня получения претензии. Таким образом, учитывая вышеизложенные сроки, конечным сроком для предоставления ответа на претензию является 03 июня г.

Иск подан 26 мая г. Согласно разъяснениям, изложенным в п. Бремя доказывания не исполнено истцом. Таким образом, стороны определили еще один этап досудебного урегулирования спора, который должен следовать после вышеописанного этапа. Стороны также установили еще один срок для досудебного урегулирования споров после соблюдения которого, возможно обращение в суд. Претензия датирована 11 мая , следовательно, обращение в суд возможно только по истечении 30 дней, а именно: не ранее 10 июня г.

Учитывая отсутствие каких-либо претензий до направления уведомления о расторжении договора, направление претензии 11 мая г. Согласно ч. Следовательно, истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования споров, предусмотренный договором строительного подряда, проект которого составлен самим истцом, и ч. В силу ч. Договором строительного подряда стороны изменили срок и претензионный порядок. Как усматривается из материалов дела, в иске отсутствуют сведения, подтверждающие соблюдение генеральным подрядчиком — истцом претензионного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного условиями договора строительного подряда.

Пункт 2 ч. Касаясь вопроса применения новых норм об обязательном соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, можно отметить следующее. Из буквального толкования норм права следует, что порядок обязательного досудебного урегулирования применяется лишь к спорам, которые на 01 июня г.

Как следует из материалов дела, исковое заявление о взыскании неотработанного аванса было принято арбитражным судом к производству 02 июня г. Прошу суд также учесть следующее. Стороны в договоре строительного подряда установили конкретные требования к порядкам направления претензии и уведомления о расторжении договора, о чем свидетельствуют ст. Таким образом, любой спор разногласие влечет за собой обязанность любой из сторон, которая полагает, что другая сторона нарушила свои обязательства по договору, направить другой стороне претензию.

В уведомлении о расторжении договора строительного подряда истец также указывает на нарушения своих обязательств ответчиком, в том числе о нарушении ответчиком сроков выполнения работ, следовательно, исходя из вышеуказанного пункта договора, истец обязан первоначально направить претензию ответчику.

Однако данная обязанность не выполнена истцом. Таким образом, условиями договора строительного подряда сторонам не предоставлено право направления уведомления о расторжении договора строительного подряда, в котором содержатся претензии, связанные с нарушениями одной из сторон условий договора, без разрешения спора, вытекающего из данных нарушений, путем переговоров с обязательным направлением претензии другой стороне.

Данное условие также не выполнено истцом, следовательно, уведомление о расторжении договора строительного подряда нельзя признать надлежащим. Также требует к себе критического отношения то, что истец до направления уведомления о расторжении договора строительного подряда не предъявлял к ответчику каких-либо претензий. Кроме того, истец, предъявляя иск о взыскании неотработанного аванса, не учел положения ст. По мнению ответчика, направление уведомления о расторжении договора строительного подряда при отсутствии у истца каких-либо претензий нельзя признать разумными и добросовестными действиями.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование заявленных требований истец ссылается на просрочку выполнения работ, допущенную ответчиком. По мнению истца, конечным сроком выполнения работ является 15 ноября г. Однако истец не учел того, что согласно п.

Таким образом, начальный срок выполнения работ, предусмотренных договором строительного подряда, проект которого подготовлен истцом, следующий: дата вступления в силу договора строительного подряда, то есть 12 августа г.

Конечным сроком выполнения работ является подписание истцом Акта сдачи-приемки результата выполненных работ. Однако до настоящего момента истец не предоставил ответчику письменного разрешения на начало выполнения работ.

Ссылка истца на то, что начальный и конечный сроки определены в Графике производства работ приложение к договору строительного подряда нельзя признать состоятельной, поскольку в данном графике отсутствует год.

Конкретно определённый год, наряду с датой и месяцем, является неотъемлемой частью срока. Без указания года невозможно определение точного срока, в том числе конечного срока выполнения работ, предусмотренного договором строительного подряда.

Согласно ст. В силу ст. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы промежуточные сроки.

Исходя из вышеизложенного начальный и конечные сроки выполнения работ являются существенными условиями договора строительного подряда. Отсутствие согласования сроков выполнения работ означает незаключенность договора строительного подряда.

В дополнение к вышеизложенному прошу суд учесть также следующее. Ответчиком многократно направлялись истцу уведомления и предупреждения о возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а также об иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Данные факты подтверждены многочисленными уведомлениями и предупреждениями, которые были переданы ответчиком истцу. К сожалению, ни на одно из предупреждений и уведомлений ответчика ответа от истца не последовало. Таким образом, уведомления и предупреждения ответчика были проигнорированы истцом, что можно квалифицировать в качестве отказа истца от выполнения обязанностей, предусмотренных договором строительного подряда, а также отказа истца от оказания содействия ответчику.

Согласно условиям договора строительного подряда и в соответствии со ст. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

В силу п. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. Из вышеизложенного можно констатировать то, что истцом не исполнены обязанности по сотрудничеству, предусмотренные законом и условиями договора строительного подряда.

Вышеприведенные доводы ответчика также подтверждаются следующим. В обоснование выполнения работ ответчик уведомил истца о готовности результата работ и необходимости их принятия направил истцу акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, а также исполнительную документацию.

Через 2 два месяца после первоначального направления актов выполненных работ ответчик повторно направил истцу акты выполненных работ. Данные обстоятельства подтверждаются почтовыми документами, подтверждающими факты двукратного направления истцу актов выполненных работ и исполнительной документации. Однако по состоянию на текущую дату истец, дважды получивший акты выполненных работ и исполнительную документацию, в нарушение требований закона и условий договора строительного подряда не принял данные работы и не представил обоснованного отказа от их подписания.

Как следует из п. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Таким образом, акты выполнения работ и исполнительная документация, направленная двукратно ответчиком истцу, с учетом отсутствия их подписания со стороны истца, отсутствия обоснованного отказа являются надлежащими доказательствами выполнения работ ответчиком.

На основании изложенного, руководствуясь ст. Оставить исковое заявление без рассмотрения.

Когда должно быть рассмотрено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения?

По каким причинам суд не откажет в оставлении иска без рассмотрения Основания для данной процедуры прописаны в ст. Досудебный порядок решения спора истцом не соблюден. Такие правила устанавливаются договором сторон или законодательством для данных лиц. Исковое заявление подписано гражданином или должностным лицом, не уполномоченным на такое действие, либо недееспособным гражданином. Имело место требование, которое необходимо рассматривать в деле о банкротстве для арбитражного процесса.

Ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения

Позиция судов относительно причин для оставления иска без рассмотрения на примере арбитражной практики Основания, по которым иск останется без рассмотрения Ходатайство — это требование участника судебного процесса о признании его процессуальных прав. Оно может быть заявлено как в гражданском, так и в арбитражном процессе. Процессуальным законодательством предусмотрены случаи, когда исковое заявление может остаться без рассмотрения ст. Порядок представления ходатайства Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения может быть заявлено после принятия иска к производству. Во вводной части ходатайства указываются реквизиты участников процесса и наименование суда. В описательной части необходимо подробно изложить причины, по которым суду следует оставить исковое заявление без рассмотрения. В резолютивной части приводится непосредственно само требование об оставлении иска без рассмотрения. При необходимости в обоснование указанных в ходатайстве требований заявителю следует приложить к последнему доказательства, имеющие значение для удовлетворения прошения. По факту рассмотрения ходатайства суд выносит соответствующее определение.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Причины оставления искового заявления без рассмотрения

Оставление иска без рассмотрения

Возможны различные жизненные ситуации, при которых заявитель хотел бы отказаться от дальнейшего производства по иску, а ответчик считал бы сам факт обращения в суд противоречащим логике. Российское законодательство предусматривает возможность прекращения изучения дела: участнику процесса необходимо обратиться в суд с ходатайством об оставлении искового заявления без рассмотрения. Файлы в. DOC: Бланк ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения Образец ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения Правовые основы Наиболее частыми ситуациями, в которых к суду обращаются с подобными заявлениями, являются случаи несогласия ответчиков с началом судопроизводства. На этапе знакомства с исковым заявлением, сторонам стоит внимательно изучить содержание ст. Именно эти статьи регламентируют правила, согласно которым обращение в суд может не рассматриваться.

Образец ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения. Коллегия адвокатов Глобал Консалтинг - это юридическое сопровождение. Может я чего-то не понимаю, но ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения (до момента его разрешения). Ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Как оставить иск без рассмотрения.

Подавать ходатайство можно и в арбитражном, и в гражданском процессе. Такой документ как ходатайство об оставлении без рассмотрения поданного иска, может заявляться исключительно после того, как судом принято данное исковое заявление к своему производству. Вводная часть документа должна содержать полные реквизиты лиц, участвующих в судебном процессе, и наименование судебного органа, где рассматривается исковое заявление, в рамках которого и подается ходатайство. Описательная часть должна обозначить в подробностях все причины, в связи с которыми суду необходимо вынести решение об оставлении поданного иска без рассмотрения.

Образец ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения

Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения Инициирование разбирательства дела в суде — не всегда плохо для Ответчика — заемщика денежных средств, так как судопроизводство предусматривает равный состязательный процесс, а также возлагает ряд обязанностей на стороны, в том числе и Истца. При подготовке возражений на иск, любой профессиональный юрист в начале провертит, соблюден ли ряд процессуальных оснований для предъявления иска, и только потом начнет готовить возражения по существу спора. В зависимости от наличия ряда обстоятельств, исковое заявление может быть оставлено судом без рассмотрения, или производство по возбужденному на основании такого иска дело будет прекращено. В частности, во-первых, следует проверить, соблюден ли истцом претензионный порядок разрешения спора, полномочия лица, подписавшего исковое заявление наличие права обращаться с иском, в какие суды, срок действия доверенности , наличие в судах иных возбужденных дел между тем же Истцом и Ответчиком, подсудность спора, если она имеется в договоре или дополнительных соглашениях, а также иные обстоятельства в ходе рассмотрения дела. Несмотря на то, что оставление искового заявления без рассмотрения или прекращение производства является обязанностью суда, Вы вправе заявить соответствующие ходатайства, детально указав на имеющиеся основания для прекращения производства или оставления без рассмотрения в рамках судебного спора, и тем самым ускорить принятие соответствующего определения судом. Предлагаем Вам форму соответствующих ходатайств. Получить материалы на почту Подпишитесь и получите документ на почту. Вы научитесь: Документ отправляется на Ваш электронный адрес, потому что это позволяет не потерять его и легко найти в следующий раз!

Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения гпк

Оставление заявления без рассмотрения — форма окончания дела без вынесения решения, применяемая, как правило, ввиду нарушения заинтересованными лицами условий реализации права на обращение в суд, не препятствующая повторному обращению в суд с тождественным иском. Суд оставляет заявление без рассмотрения, если ст. Гражданским процессуальным кодексом РФ, а также Арбитражным процессуальным кодексом РФ предусматривается возможность подачи заявления об оставлении без рассмотрении поданного ранее искового заявления, таким образом делая процедуру обращения в суд обратимой. Необходимость в составлении заявления об оставлении искового заявления без рассмотрения появляется в случае, когда одна из сторон судопроизводства истец хочет оставить ранее поданное исковое заявление без рассмотрения. В данной статье мы ответим на следующие поставленные вопросы: что такое заявление об оставлении искового заявления без рассмотрения и каковы особенности его подачи?

Ходатайство об оставлении дела без рассмотрения

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 25, ХОДАТАЙСТВО ЗАЯВЛЕНИЕ о оставлении искового заявления без рассмотрения, в связи с несоблюдением
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. Леонид

    Чтож, статья интересная. Давайте подисскутируем…

  2. Беатриса

    Жаль, что сейчас не могу высказаться - очень занят. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

  3. sweradum

    Радует, что блог постоянно развивается. Такой пост только прибавляет популярности.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных